30.9 C
Dzaoudzi
samedi 27 avril 2024
AccueilaljCommune de MTZAMBORO

Commune de MTZAMBORO

POUVOIR ADJUDICATEUR : Commune de Mtzamboro

Représenté par le Maire Harouna COLO, Maire de Mtzamboro

Service : Direction des services au territoire

Procédure : Marchés public de travaux en procédure adaptée passé en application de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.

Lieu d’exécution : Village de Mtsahara

Objet du marché : Réhabilitation et Extension de la Mairie de M’tsamboro

Financement de l’opération : Budget communal 2017

Les travaux sont réglés par acomptes mensuels.

Actualisation ou révision des prix : Les prix sont fermes actualisables.

Délai maximum de paiement des sommes dues est effectué dans un délai global maximum de 30 jours.

Règlement des travaux : Les travaux sont rémunérés par application du prix global et forfaitaires.

Délai d’exécution prévisionnel envisagé des travaux : 3 mois y/c la période de préparation de travaux

Date prévisionnelle de commencement des travaux : Septembre 2017

Description du marché : Les travaux objets de l’opération seront réalisés en une (1) tranche.

Définition de l’opération : Les travaux de réhabilitation et de l’extension de la Mairie de M’tsamboro.

Division en lots : dévolution en marchés séparés : 06 lots

Lot 1 : GROS ŒUVRE / Lot 2 : MENUISERIE BOIS – FAUX PLAFOND / Lot 3: MENUISERIE ALU / Lot 4: ELECTRICITE / Lot 5: CARRELAGE – PLOMBERIE / Lot 6 : PEINTURE

Conditions de participation relatives au marché :

Peuvent participer des entreprises uniques ou groupements conjoints avec mandataire désigné ayant les compétences requises.

Les lots seront attribués par marchés séparés. Une même entreprise peut soumissionner sur plusieurs lots. Cependant un candidat ne pourra être attributaire de plus de 2 lots.

Cautionnement et garanties exigés :

Une retenue de garantie est prévue. Son taux par rapport au montant est de 5 %.

Une caution personnelle et solidaire peut être proposée.

Une avance pourra être accordée.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services : Après attribution, aucune forme de groupement ne sera exigée.

Modalité d’envoi des candidatures : Les plis seront déposés sous enveloppe(s)

L’enveloppe extérieure portera la mention suivante : Marché de travaux pour la Réhabilitation et Extension de la Mairie de M’tsamboro « Lot n°1 : ……………………… » NE PAS OUVRIR AVANT LA SEANCE D’OUVERTURE DES PLIS.

Renseignements à produire pour chaque entreprise :

a – DC1, acte de candidature du candidat ou du groupement, datée et signée, par chacun des candidats précisant le statut juridique du candidat et les pouvoirs de la personne habilitée à l’engager et indiquant le N° du lot sur lequel le candidat postule, avec adresse précise et coordonnées téléphoniques valables ;

b – DC2, Déclaration du candidat individuel

c – Les documents mentionnés aux articles 44 et 45 du CMP à savoir :

  1. Une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne fait pas l’objet d’une des interdictions de soumissionner telles que définies à l’article 43 du Code des marchés publics.
  2. II. Le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements prononcés à cet effet.

III. Les pièces définies ci-dessous, sous peine de rejet, permettant l’évaluation de leur expérience, capacités professionnelles, techniques et financières :

Références et expériences précises dans des travaux similaires de l’entreprise ;

– Des renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles et techniques du candidat : moyens humains et techniques de l’entreprise précis et moyens affectés à l’opération

– Des renseignements permettant d’évaluer les capacités financières du candidat : Chiffre d’affaires des 3 dernières années, bilan comptable,….

Si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités professionnelles, techniques et financières d’un autre intervenant quel qu’il soit (sous-traitant notamment), il devra produire les pièces relatives à cet intervenant visées aux b et c ci-dessus. Il devra également justifier qu’il disposera des capacités de cet intervenant pour l’exécution du marché.

  1. Un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat.
  2. Une attestation de visite du chantier délivré par la mairie.

Ces documents ne pourront être rédigés en langue étrangère.

Justifications à fournir par le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché à l’issue des offres

Attestations et certificats mentionnés à l’article 46 du CMP (NOTI 2 de l’année N-1)

Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle de l’année en cours.

Attestation de paiement des cotisations à MEDETRAM et Décennale.

Définition  des critères d’attribution des offres, à l’issue de la pré-sélection :

(Article 52 du Code des Marchés publics) :

Offre économiquement la plus avantageuse  = offre qui présentera la note globale la plus élevée ainsi calculée :

 N = N1 x 50% +  N2 x 25% + N3 x 15% + N4 x 10%

  • N1 est la note attribuée aux prix des prestations jugé au vu du DQE
  • N2 est la note attribuée à la valeur technique de l’offre, aux capacités de l’entreprise à satisfaire aux besoins et au délai d’exécution proposé par l’entreprise, jugée au vu du mémoire visé à l’article 3-1.2 A du règlement de la consultation
  • N3 La prise en compte de la sécurité dans le chantier des divers acteurs du chantier et des riverains : 15% visé à l’article 3-1.2 B du règlement de la consultation
  • N4 La prise en compte de l’environnement et de l’élimination des déchets : 10% visé à l’article 3-1.2 B du règlement de la consultation

Au final et après addition des points recueillis par les candidats pour les deux critères, l’offre classée en premier sera celle qui totalise le nombre le plus important et ainsi de suite.

Délai de validité des offres : 90 jours

Date limite de réception des candidatures/offres : Vendredi 25 Aout 2017 avant 11h00

Les plis doivent parvenir à : Mairie annexe de Mtsahara – Direction des services au territoire – BP115 97630 MTSAMBORO MAYOTTE.

Date de l’envoi à la publication : 24 Juillet 2017

Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif de Mayotte, Les Hauts du Jardin du Collège 97600 Mamoudzou Tél : 0269 61 18 56 / Fax : 0269 61 18 62, E-mail : greffe.ta-mayotte@juradm.fr

Le dépôt des enveloppes de candidatures, retrait des dossiers DCE ainsi que les renseignements d’ordre administratif peuvent être obtenus (uniquement par clé USB) auprès de :

La Mairie de Mtzamboro BP115 97630 MTZAMBORO. Contactez Monsieur Soibirdine HACHIME SOIBOURI, Directeur des services au territoire ou Monsieur Babadi AHMED MOHAMED, chargé d’opération pour tous renseignements Tel : 0269 62 19 50/ Fax : 0269 62 19 60, E.mail : soibirdine.hachime@mairie-mtsamboro.fr

Les renseignements d’ordre technique : ArCAD Architectures, 16, Centre Amatoula à Kawéni

97600 MAMOUDZOU, Tél : 0269 61 15 58 – Fax : 0269 61 74 17, Email : etudes@arcad-archi.com

1 COMMENTAIRE

Comments are closed.

RESTONS EN CONTACT

Inscrivez-vous à la lettre d'information du JDM afin de garder en oeil sur l'actualité mahoraise

L'actualité

AVIS DE CONSTITUTION AUTO SHOP 976

139510
  Par acte SSP du 14/09/2022, il a été constitué une SAS dénommée : AUTO SHOP 976 Siège social : 25 Rue Bahoni 97615 Pamandzi Capital :...
+26
°
C
+27°
+24°
Mamoudzou
Samedi, 04
Dimanche
+25° +24°
Lundi
+25° +24°
Mardi
+25° +24°
Mercredi
+25° +24°
Jeudi
+25° +24°
Vendredi
+25° +24°
Prévisions sur 7 jours
Campagne, politique, Mayotte

Tribune – De l’art du discours à la formule

139510
Qui pour relever les défis de nos grands orateurs du passé ? Peu de noms émergent de la tribune de Madi Abdou N'tro, voire aucun, sur les dernières campagnes, laissant sans doute "un sentiment d'imposture" chez les électeurs

Départementales Sada : remaniements en vue au conseil départemental

139510
L’issue du scrutin a parlé : c’est donc le binôme Soula Saïd Souffou/Mariam Saïd Kalame qui intègre les bancs de l’assemblée départementale. Ce qui implique des réélections au menu du conseil départemental les jours prochains. Avec l’éventualité d’une refonte complète des vice-présidences, comme nous l’expliquons

Départementales partielles : Soula S. Souffou et Mariame S. Kalame élus avec 52,26% des voix

139510
Ils étaient en tête au premier tour, et ont creusé l’écart à l’issue du second : le binôme surprise Souffou/Kalame qui n’était pas présent sous cette configuration en 2021, est le nouveau duo d’élus qui intègre le conseil départemental.
Comores, Azali Assoumani

Comores : un ténor de l’opposition appelle à une désescalade politique

139510
L’ancien gouverneur de la Grande-Comores, Mouigni Baraka Said, estime qu’il est temps de dialoguer avec le président Azali Assoumani dans l’intérêt du pays et de la population. L’homme politique se reconnait toujours dans l’opposition mais s’oppose toutefois à "ces querelles sans fin et sans véritable perspectives de sortie de crise". Une démarche mal digérée par les autres opposants qui refusent tout dialogue avec le président Azali Assoumani depuis son élection le 24 mars 2019.
Départementale, Sada, Mayotte

Départementales partielles à Sada : Saïd Souffou-Mariam Kalame en tête

139510
Le 1er tour de l'élection partielle des conseillers départementaux du canton de Sada se tenait ce dimanche 25 septembre. Le canton est toujours scruté de prés pour être l'un des épicentres politiques locaux. Les élections...